Vypracovanie projektovej dokumentácie

Detaily obstarávania

Obstarávateľ:

Mesto Nitra

Typ obstarávania:

Služby

EU fondy:

Nie

Odhadovaná suma(Bez DPH):

63 574,32

Mena:

EUR

Hlavný CPV kód:

71320000-7

Elektronická aukcia:

Neuvedené

Rámcová dohoda:

Nie

Postup:

Iný jednofázový postup

Dátum vyhlásenia:

16. November 2023

Lehota na predkladanie ponúk:

30. November 2023

Dátum otvárania ponúk:

30. November 2023

Ponuka musí platiť do:

Dátum neuvedený

Miesto otvárania ponúk:

Mestský úrad, Štefánikova tr. 60, Nitra

Rozdelenie na časti:

Áno

Chránené pracovné miesto:

Nie

Elektronické objednanie:

Neuvedené

Elektronická fakturácia:

Áno

Elektronické platby:

Neuvedené

Časti

---

Názov:

Časť I. Vypracovanie projektovej dokumentácie MŠ Piaristická, Nitra

Popis:

Zhotovenie diela „PD MŠ Piaristická, Nitra - zateplenie, vytvorenie vchodových dverí so schodmi vo fasáde budovy smerujúcim k Tabáňu (vchod do záhrady), odstránenie azbestocementových platní pod strechou budovy“ v rozsahu: A. - Zameranie existujúceho stavu - Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej dokumentácie , v počte 6 paré a na digitálnom nosiči (CD/USB) - Architektúra (Situácia, pôdorysy, rezy, pohľady, detaily, POV, Výpis prvkov) - Projektové energetické hodnotenie - Statické posúdenie zateplenie fasády a strechy - Projekt vyregulovania, bleskozvodu, požiarnej ochrany - Farebné riešenie - prerokovať s útvarom hlavného architekta mesta Nitra - Vypracovanie rozpočtu (2x) a Výkazu výmer (6x) - Poskytnutie súčinnosti pri vysvetľovaní opisu predmetu zákazky vo verejnom obstarávaní na stavebné práce podľa poskytnutej projektovej dokumentácie.. B. - Odborný autorský dohľad - účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, - dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavebného diela, - sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby, - posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavebného diela na zmeny a odchýlky oproti projektovej dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších ukazovateľov, - vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii, - účasť na každom kontrolnom dni počas realizácie stavebného diela, prípadne aj mimoriadne podľa výzvy objednávateľa a zhotoviteľa stavebného diela, - účasť na odovzdaní a prevzatí stavebného diela alebo jej časti, - účasť na kolaudačnom konaní.

---

Názov:

Časť II. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre MŠ Golianova, Nitra Čermáň

Popis:

PD MŠ Golianova, Nitra – Čermáň Miesto stavby: Golianova 1, 949 01 Nitra Zhotovenie diela „PD MŠ Golianova, Nitra - Čermáň, dostavba a zateplenie“ v rozsahu: v rozsahu: A. - Zameranie existujúceho stavu - Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej dokumentácie , v počte 6 paré a na digitálnom nosiči (CD/USB) v zmysle investičného zámeru vypracovaného útvarom hlavného architekta mesta Nitra zo dňa 03/2023 a požiadavky na objektové zloženie - Obj. 01 Rozšírenie MŠ o dve triedy, Obj. 02 Vodozádržné zariadenie - Architektúra (Situácia, pôdorysy, rezy, pohľady, detaily, POV, Výpis prvkov) - Projektové energetické hodnotenie - Statické posúdenie zateplenie fasády a strechy - Projekt vyregulovania, bleskozvodu, požiarnej ochrany - Farebné riešenie - prerokovať s útvarom hlavného architekta mesta Nitra - Vypracovanie rozpočtu (2x) a Výkazu výmer (6x) - Poskytnutie súčinnosti pri vysvetľovaní opisu predmetu zákazky vo verejnom obstarávaní na stavebné práce podľa poskytnutej projektovej dokumentácie. B. - Odborný autorský dohľad (ďalej „OAD“) - účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, - dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavebného diela, - sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby, - posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavebného diela na zmeny a odchýlky oproti projektovej dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších ukazovateľov, - vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii, - účasť na každom kontrolnom dni počas realizácie stavebného diela, prípadne aj mimoriadne podľa výzvy objednávateľa a zhotoviteľa stavebného diela, - účasť na odovzdaní a prevzatí stavebného diela alebo jej časti, - účasť na kolaudačnom konaní.

---

Názov:

Časť III. PD MŠ Alexyho Nitra – Klokočina

Popis:

PD MŠ Alexyho Nitra – Klokočina Miesto stavby: Alexyho 26, Nitra Zhotovenie diela „PD MŠ Alexyho - Klokočina, Nitra - zateplenie dvoch pavilónov + oprava strechy“ v rozsahu: A. - Zameranie existujúceho stavu - Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej dokumentácie , v počte 6 paré a na digitálnom nosiči (CD/USB), aj v zmysle požiadavky na objektové zloženie - Obj. 01 Zateplenie dvoch pavilónov + oprav strechy, Obj. 02 Vodozádržný objekt, Obj. 03 Fotovoltika - Architektúra (Situácia, pôdorysy, rezy, pohľady, detaily, POV, Výpis prvkov) - Projektové energetické hodnotenie - Statické posúdenie zateplenie fasády a strechy - Projekt vyregulovania, bleskozvodu, požiarnej ochrany - Farebné riešenie - prerokovať s útvarom hlavného architekta mesta Nitra - Vypracovanie rozpočtu (2x) a Výkazu výmer (6x) - Poskytnutie súčinnosti pri vysvetľovaní opisu predmetu zákazky vo verejnom obstarávaní na stavebné práce podľa poskytnutej projektovej dokumentácie.. B. - Odborný autorský dohľad (ďalej „OAD“) - účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, - dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavebného diela, - sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby, - posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavebného diela na zmeny a odchýlky oproti projektovej dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších ukazovateľov, - vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii, - účasť na každom kontrolnom dni počas realizácie stavebného diela, prípadne aj mimoriadne podľa výzvy objednávateľa a zhotoviteľa stavebného diela, - účasť na odovzdaní a prevzatí stavebného diela alebo jej časti, - účasť na kolaudačnom konaní.

Súťažné podmienky

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:

Cena

Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Zhotovenie diela „PD MŠ Piaristická, Nitra - zateplenie, vytvorenie vchodových dverí so schodmi vo fasáde budovy smerujúcim k Tabáňu (vchod do záhrady), odstránenie azbestocementových platní pod strechou budovy“ v rozsahu: A. - Zameranie existujúceho stavu - Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej dokumentácie , v počte 6 paré a na digitálnom nosiči (CD/USB) - Architektúra (Situácia, pôdorysy, rezy, pohľady, detaily, POV, Výpis prvkov) - Projektové energetické hodnotenie - Statické posúdenie zateplenie fasády a strechy - Projekt vyregulovania, bleskozvodu, požiarnej ochrany - Farebné riešenie - prerokovať s útvarom hlavného architekta mesta Nitra - Vypracovanie rozpočtu (2x) a Výkazu výmer (6x) - Poskytnutie súčinnosti pri vysvetľovaní opisu predmetu zákazky vo verejnom obstarávaní na stavebné práce podľa poskytnutej projektovej dokumentácie.. B. - Odborný autorský dohľad - účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, - dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavebného diela, - sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby, - posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavebného diela na zmeny a odchýlky oproti projektovej dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších ukazovateľov, - vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii, - účasť na každom kontrolnom dni počas realizácie stavebného diela, prípadne aj mimoriadne podľa výzvy objednávateľa a zhotoviteľa stavebného diela, - účasť na odovzdaní a prevzatí stavebného diela alebo jej časti, - účasť na kolaudačnom konaní.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.