Prístavba budovy OS Bratislava IV – príjazdová cesta parkovisko

Detaily obstarávania

Obstarávateľ:

Okresný súd Bratislava IV

Typ obstarávania:

Stavebné práce

EU fondy:

Nie

Odhadovaná suma(Bez DPH):

281 743,00

Mena:

EUR

Hlavný CPV kód:

45223300-9

Elektronická aukcia:

Nie

Rámcová dohoda:

Neuvedené

Postup:

Dátum vyhlásenia:

28. August 2014

Lehota na predkladanie ponúk:

19. September 2014

Dátum otvárania ponúk:

19. September 2014

Ponuka musí platiť do:

Dátum neuvedený

Miesto otvárania ponúk:

Kontaktné miesto uvedené v oddieli I tejto výzvy: E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava

Ďalšie info ku otváraniu ponúk:

Rozdelenie na časti:

Neuvedené

Zrýchlený postup:

Neuvedené

Dohoda o vládnom obstarávaní:

Neuvedené

Opakované obstarávanie:

Neuvedené

Chránená dielňa:

Nie

Chránené pracovné miesto:

Neuvedené

Elektronické objednanie:

Neuvedené

Elektronická fakturácia:

Neuvedené

Elektronické platby:

Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

• 70 % Najnižšia cena celkom v EUR bez DPH za uskutočnenie stavebných prác
• 30 % Lehota uskutočnenia stavebných prác uvedená v kalendárnych dňoch

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavby: príjazdová cesta a parkovisko, ktorej účelom je zabezpečiť súčasnú potrebu a aj plánovaný nárast potreby parkovacích plôch po budúcej výstavbe novej prístavby budovy súdu. Z hľadiska efektívneho využívania finančných prostriedkov sa v rámci tejto stavby vybudujú inžinierske siete v trasách pod parkoviskami a komunikáciami , ktoré v budúcnosti budú slúžiť pre novú prístavbu budovy súdu. Záujmové územie pre výstavbu objektov stavby sa nachádza v lokalite mestskej časti Bratislava Dúbravka. Ohraničené je zo západnej strany ulicou Pod záhradami, zo severu jestvujúcou bytovou zástavbou, z južnej strany budovou terajšieho Okresného súdu Bratislava IV a z východnej strany Saratovskou ulicou. Predmetom tejto zákazky sú nasledovné stavebné objekty : SO 03 - KANALIZÁCIA SO 04 - TEPLOVOD SO 05 - ROZVODY NN SO 06 - VONKAJŠIE OSVETLENIE SO 08 - PARKOVISKÁ A KOMUNIKÁCIE SO 09 - SADOVÉ ÚPRAVY Výstavba novo navrhovaných objektov stavby bude na nasledovných pozemkoch : -SO 03 Kanalizácia prechádza cez pozemky p.č. 1437/50 a 1437/1 -SO 04 Teplovod prechádza cez pozemky p.č. 1437/50, 1437/29 a 1436/1 -SO 05 Rozvody NN prechádzajú cez pozemky p.č. 1437/29, 1437/50, 1437/27 a 1437/26 -SO 06 Vonkajšie osvetlenie sa osadí na pozemkoch p.č. 1437/29, 1437/50, s napojením na pozemku s p.č.1437/49 -SO 08 Parkoviská a komunikácie sa osadia na pozemkoch p.č. 1438,1437/29 a 1437/50 -SO 09 Sadové úpravy sa vykonajú na pozemkoch p.č. 1437/29 a 1437/50 Na stavenisku stavby sa nachádzajú nasledovné jestvujúce inžinierske siete: -STL plyn DN 200 -2x kábelový rozvod NN -rozvod káblovej televízie -prípojka vodovodu pre jestvujúcu budovu súdu -teplovodná prípojka pre jestvujúcu budovu súdu -prípojka slaboprúdu pre jestvujúcu budovu súdu Pozemok bude využitý na budúcu výstavbu prístavby budovy súdu a s tým spojené riešenie vnútorného komunikačného systému, statickej dopravy, dopravného napojenia a napojenie budovy na kanalizáciu, teplo a elektrinu. Z urbanistického hľadiska rozčleňujú objekty stavby pozemok na priestor s funkciou terajšieho aj budúceho administratívneho využitia. Pozemok bude využitý na riešenie statickej dopravy, dopravného napojenia a vnútorného komunikačného systému pre prevádzku terajšej budovy súdu, ako aj pre výstavbu a prevádzku v budúcnosti plánovanej prístavby budovy súdu. Vjazd a výjazd pre zamestnancov a návštevníkov súdu je navrhnutý novo vybudovanými komunikáciami prepojenými na ulicu Pod záhradami. Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.

Doplňujúce informácie

Zadávanie tejto zákazky sa realizuje systémom "Elektronické verejné obstarávanie (ďalej len "EVO)", ktorý prevádzkuje Úrad pre verejné obstarávanie. Záujemca získa prístup k súťažným podkladom v systéme EVO až po jeho registrácii k predmetnej zákazke č. 45.01. Záujemca/uchádzač sa v ďalšom postupe riadi podľa aktuálnych metodických pokynov, usmernení a príručky používateľa systému EVO, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie http://www.evo.gov.sk a podľa súťažných podkladov podlimitnej zákazky na predmet: "Prístavba budovy OS Bratislava IV príjazdová cesta parkovisko". Vysvetľovanie súťažných podkladov sa bude realizovať prostredníctvom systému EVO. Predkladanie ponúk zo strany uchádzačov sa nebude realizovať prostredníctvom systému EVO ale uchádzači budú predkladať svoje ponuky v písomnej podobe na adresu kontaktného miesta uvedeného v Oddiele I tejto výzvy a v lehote uvedenej v bode IV. 2.3 tejto výzvy a podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť toto verejné obstarávanie v prípade nedostatku alebo krátenia finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu tejto zákazky. Predpokladaná dĺžka zhotovenia predmetu zákazky predstavuje cca 4 mesiace. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy: Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Verejný obstarávateľ si, v nadväznosti na ustanovenia § 46 ZVO, vyhradzuje právo nepristúpiť k podpísaniu zmluvy a to bez finančných nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s platným zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Prípadné zadanie podielu zákazky tretím osobám subdodávateľom (podľa návrhu uchádzača v ponuke) bude upravené v zmluve a zoznam subdodávateľov v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, predmet (stručný opis) a rozsah ich subdodávok, bude prílohou k zmluve. Zmena subdodávateľa, resp. zadanie podielu plnenia predmetu zmluvy ďalšej tretej osobe (subdodávateľovi) počas plnenia predmetu zmluvy bude upravené dodatkom k zmluve (viď návrh zmluvy v bode 7 Kapitoly B.3 Obchodné podmienky súťažných podkladov). Od subdodávateľov sa vyžaduje, aby najneskôr v čase plnenia spĺňali podmienky podľa § 26 ods. 1 ZVO. Verejný obstarávateľ bude vyžadovať od úspešného uchádzača, aby mal ku dňu podpisu zmluvy uzavreté poistenie o zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania v minimálnej hodnote 250 000,- EUR. Úradne osvedčená fotokópia požadovaného dokumentu bude prílohou k zmluve. Verejný obstarávateľ bude vyžadovať, aby úspešný uchádzač pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska i pri plnení predmetu zmluvy, ako zhotoviteľ, dodržiaval ustanovenia osobitných predpisov - zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení a ďalších platných právnych noriem pre zabezpečenie bezpečnosti na stavenisku, aby zabezpečil činnosť koordinátora BOZP na stavenisku počas doby realizácie predmetu zmluvy a umiestnil na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v platnom znení, aby rešpektoval ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy najmä: zákon č. 17/1992 o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) a zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, aby zabezpečil prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska, pred začatím stavebných prác stavenisko oplotil nepriehľadným oplotením, pred realizáciou inžinierskych sieti vyznačil pracovné pásy s určením hraníc dočasného záberu, skládky materiálu v potrebnom rozsahu zabezpečil v areály oploteného staveniska, pred začatím prác zabezpečil na stavenisku umiestnenie nových alebo premiestnenie existujúcich dopravných značiek podľa predpisov o pozemných komunikáciách, v súlade s projektom a udržiavanie dopravného značenia, stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na stavenisku. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ spracuje projekt (plán) organizácie výstavby a tento odsúhlasí s verejným obstarávateľom (investorom) a s generálnym projektantom pred podpisom zmluvy. Verejný obstarávateľ bude vyžadovať, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ dodržiaval pri realizácií stavby predpisy v oblasti ochrany životného prostredia a to najmä -ochrana ovzdušia pred prašnosťou a exhalátmi -ochrana pôdy a zelene -ochrana pred hlukom -likvidácia tuhých a tekutých odpadov zo stavby. Odpad , ktorý vznikne pri realizácii objektov stavby bude kategorizovaný podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z. z. a riešený projektom nakladania s odpadmi uvedený v samostatnej časti projektovej dokumentácie. Ostatné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.